Главная | Уголовный юрист | Статья 741 гк рф

Статья 741. Распределение риска между сторонами


Примеры практики - судебные решения по статье 741 ГК РФ:

Статья ГК РФ. Распределение риска между сторонами Новая редакция Ст. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик. Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком материала деталей, конструкций или оборудования либо исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи настоящего Кодекса.

По сравнению с общими нормами о распределении рисков между сторонами договора подряда ст.

должно Статья 741 гк рф Можно мне

Подписание промежуточных актов приемки работ не означает перехода к заказчику риска гибели объекта. Подрядчик осуществлял строительство административного здания речного пароходства. Весенним разливом реки, сопровождавшимся подъемом воды выше предельных отметок, смыло фундамент, и работы по его сооружению подрядчик вынужден был выполнить повторно. Предъявляя их к оплате, подрядчик полагал, что, поскольку приемка соответствующих работ произведена по актам формы N 2, риск их гибели перешел на заказчика.

Акты, на которые ссылается истец, подтверждают лишь выполнение промежуточных работ для проведения расчетов. Они не являются актом предварительной приемки результата отдельного этапа работ, с которыми закон связывает переход риска на заказчика. При таких обстоятельствах фундамент здания должен быть восстановлен за счет подрядчика и заказчик обоснованно отказался от возмещения стоимости повторных работ приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ от Подрядчик сохраняет право на вознаграждение только при условии, что он предупредил заказчика и до получения от него указаний приостановил работу при обнаружении недоброкачественности материалов оборудования , предоставленных заказчиком, или при обнаружении ошибочности указаний заказчика, могущих повлечь неблагоприятные последствия см.

Удивительно, но факт! Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком материала деталей, конструкций или оборудования либо исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи настоящего Кодекса. Акты, на которые ссылается истец, подтверждают лишь выполнение промежуточных работ для проведения расчетов.

Подрядчик в соответствии с нормой п. Другой комментарий к Ст. Содержание комментируемой статьи шире ее названия, поскольку она охватывает порядок распределения между сторонами неблагоприятных последствий, возникших в силу двух различных обстоятельств: Пункт 1 комментируемой статьи закрепляет правило о несении подрядчиком риска случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до его приемки заказчиком, то есть гибели или повреждения результата работ в силу обстоятельств, не зависящих от воли и поведения сторон.

Риск подрядчика сводится к тому, что при случайной гибели повреждении объекта строительства до сдачи его заказчику подрядчик как и при обычном подряде лишен права требовать вознаграждения за выполненные работы.

Удивительно, но факт! Соответствующее право возникает у подрядчика лишь при условии, если он исполнил предусмотренную в п.

Тем самым подрядчик принимает на себя бремя несения всех возникающих при этом неблагоприятных последствий, за которые не несут ответственности ни стороны, ни третьи лица. Названное правило действует независимо от того, осуществляется ли строительство из материалов заказчика или подрядчика. Особенностью является лишь то, что п.

Удивительно, но факт! Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с п. Пункт 1 комментируемой статьи закрепляет правило о несении подрядчиком риска случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до его приемки заказчиком, то есть гибели или повреждения результата работ в силу обстоятельств, не зависящих от воли и поведения сторон.

Вместе с тем это правило имеет исключение. При случайной гибели или повреждении отдельного этапа работ, принятого заказчиком, применяется специальное правило о распределении рисков, допускающее перенос риска на заказчика и снижение риска подрядчика см. Так, риск случайной гибели повреждения материалов, оборудования падает на предоставившую их сторону п.

Также согласно общим положениям о договоре подряда возлагаются риски при просрочке передачи или приемки результата работы.

Другой комментарий к Ст. 741 Гражданского кодекса Российской Федерации

Соответствующие риски несет просрочившая сторона п. По общим положениям о подряде подрядчик несет и риск превышения им определенной твердой цены п. Пункт 2 комментируемой статьи говорит о порядке распределения между сторонами неблагоприятных последствий, возникших при гибели или повреждении объекта строительства до его приемки заказчиком в силу не случайных обстоятельств, а тех, за которые отвечает заказчик.

Если Статья 741 гк рф еще существовала

В подобной ситуации подрядчик вправе требовать вознаграждения за выполненные работы. Тем самым бремя несения возникающих неблагоприятных последствий принимает на себя заказчик. Однако подобное возможно лишь при условии, что подрядчик предупредил заказчика об обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результата работ. Подрядчик, не предупредивший заказчика о подобной угрозе, лишен права ссылаться на указанные обстоятельства и требовать вознаграждения за выполненные работы см.

Статья 741 гк рф следующий

Читайте также:

  • Воруют воду из системы отопления
  • Имущество приобретенное до брака при разводе
  • Считаются ли выходные дни в больничном
  • Доверенность на получение денежных средств
  • Заслуженный юрист республики карелия
  • Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении проводки бюджет
  • Как обойтись без сокращения при закрытии предприятия